Договор подряда на выполнение строительных работ

 

Соглашение подряда – это сделка, заключаемая между двумя сторонами. Первой является подрядчик, обязующийся выполнить определенную работу по заданию второй стороны (заказчика). Выполненные работы должны быть приняты заказчиком и оплачены им в объеме, оговоренном условиями договора.

Какие сведения обозначаются в соглашении подряда на осуществление строительных работ? 

Стороны в подобном соглашении именуются «заказчик» и «подрядчик». В качестве объекта выступает помещение, обозначенное в договоре заказчиком, где подрядчику необходимо будет выполнить конкретные виды работ в заданном объеме.

Заказчик письменно поручает подрядчику провести работы, а последний берет на себя соответствующие обязательства, определенные в соглашении.

Подрядчику потребуется провести работы строительного характера на заданном объекте, в соответствии с составленной документацией (технической/проектной).

Предварительно заказчику необходимо будет одобрить последнюю, в противном случае, она не может быть использована.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с установленными нормами. В рабочем процессе необходимо придерживаться правил технической безопасности.

Начало работ подрядчика связывается непосредственно с моментом перечисления на его банковский счет авансового платежа. Период, определенный для осуществления тех или иных работ, а также их завершения, обозначается в смете и устанавливается в соответствии с графиком.

Если условия, в результате которых работы были приостановлены, не связываются с подрядчиком, то необходимо составить отдельный акт. Сроки же проведения работ, в данном случае, подлежат корректировке.

Когда сторонами не исполняются обязательства, принятые ими при подписании соглашения, они несут определенную ответственность материального характера.

Причинами этого могут являться просрочки начала выполнения работ и срока их завершения, а также нарушение надлежащего качества выполнения данных работ.

В оформляемом соглашении указываются реквизиты одной и второй стороны. Имеются в виду адресные данные, фамилия, имя и отчество участника, данные его паспорта, номер банковского счета.

Стоимость выполнения работ

Стоимость выполнения работ на определенном объекте, как правило, приводится в отдельном приложении к соглашению. Цена может изменяться, однако, лишь при наличии на то согласия каждой из сторон.

При каких обстоятельствах может быть изменена цена:

  • когда увеличивается или же уменьшается объем выполняемых работ;
  • в случае изменения характера проводимых работ, их качества и вида;
  • при изменении установленного порядка налогообложения (когда отменен налог, введен новый или же изменен текущий размер обязательного налогового платежа).

Перечень прав и обязанностей подрядчика:

  • Работа должна выполняться подрядчиком качественно и сдаваться своевременно (в установленный соглашением срок);
  • Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности при проведении работ на объекте;
  • Автоматически относить передаваемую ему информацию к категории конфиденциальной (не подлежащей распространению);
  • Исполнять при осуществлении работ указания заказчика, если они не противоречат условиям заключенной сделки;
  • Собственными силами и за свой счет выполнять действия по приемке, складированию, разгрузке техники/оборудования и прочее;
  • Приводить строительную площадку в надлежащий вид, производя ее уборку от мусора, накапливаемого при выполнении работ;
  • До момента сдачи завершенных работ, подрядчик должен организовать уборку образовавшегося строительного мусора, вывезти материалы, оборудование, а также используемые инструменты;
  • У подрядчика есть право привлечения третьих лиц к выполнению возложенных на него обязанностей по проведению работ, при наличии одобрения заказчика.

Перечень прав и обязанностей заказчика:

  • Изначально, при заключении соглашения, заказчик должен передать подрядчику помещение, в котором будут организованы работы строительного характера;
  • Заказчик обязан оказывать содействие при выполнении определенных работ на объекте;
  • Осуществлять выплату средств в строго определенные сроки и в заданном порядке;
  • У заказчика есть право проверки качества выполняемых работ и самой процедуры;
  • У него есть право, при наличии согласования, приобретать материалы и оборудование в объеме, необходимом для выполнения работ;
  • Заказчик имеет право привлекать и других лиц для осуществления работ, в случае некачественного выполнения подрядчиком возложенных на него обязанностей.
БезымянныйДорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:

8 (499) 638-44-96 доб. 838
Москва, Московская область

8 (812) 309-52-81 доб. 462
Санкт-Петербург, Ленинградская область

8 (800) 333-45-16 доб.214
Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!

Договор подряда на выполнение строительных работ: образец

Образец договора здесь.

Договор на выполнение строительных подрядных работ № 3824

г. Нижний Новгород                                                            «14» сентября 2016 г.

ООО «Специалист» в лице генерального директора Лесного Павла Геннадьевича, действующего на основании устава ООО от 11 июля 2010 г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ООО «Постройщик» в лице генерального директора Малышева Вадима Валерьевича, действующего на основании устава ООО от 24 октября 2007 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение строительных работ, объем которых и сроки сдачи (поэтапно) определяются прилагаемым перечнем и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора.

1.2. Сметная стоимость работ по договору определяется договорной ценой в сумме 4500000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. Оплата производится по мере сдачи промежуточных объектов (видов работ) платежными поручениями с разбивкой по кварталам.

1.3. Срок предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной и другой технической документации установлен до «25» октября 2016 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

  • качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу. Срок окончательного выполнения работы устанавливается «30» октября 2017 года. Сроки выполнения отдельных этапов определяются прилагаемым календарным планом.
  • о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ письменно извещать Заказчика за 5 (пять) дней.
  • принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.
  • в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) дней.

2.2. Заказчик обязуется:

  • принять от Подрядчика выполненную работу в 10-дневный срок со дня получения от него письменного извещения об ее окончании.
  • оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны несут имущественную ответственность:

  • за нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 15 % стоимости невыполненных работ;
  • в случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недоделки за счет Подрядчика в пределах 15 % общей сметной стоимости работ;
  • за просрочку передачи проектно-сметной документации и другой технической документации Подрядчику в сроки, установленные договором, Заказчик уплачивает штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

Договор подряда на строительство жилого дома.

Как составить договор подряда на ремонт квартиры, читайте тут.

Как составить договор подряда на оказание услуг, читайте по ссылке: http://o-nedvizhke.ru/dokumenty/dogovory/dogovor-podryada-na-okazanie-uslug-skachat.html

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

4.2. Срок действия настоящего договора установлен с «14» сентября 2016 года до «15» ноября 2017 года.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

  • Юридический адрес: 348901, г. Нижний Новгород, ул. Молодежная,135;
  • Почтовый адрес: 348901, г. Нижний Новгород, ул. Молодежная,135;
  • Телефон/факс: (837) 839-12-84;
  • ИНН/КПП: 3882900283/838293084;
  • Расчетный счет: 89399287920803840204;
  • Банк: ПАО «ИнвестБанк»;
  • Корреспондентский счет: 83882979302983084539;
  • БИК: 838289793;
  • Подпись: __________________П.Г. Лесной

Заказчик

  • Юридический адрес: 348903, г. Нижний Новгород, ул. К. Маркса, 148;
  • Почтовый адрес: 348903, г. Нижний Новгород, ул. К. Маркса, 148;
  • Телефон/факс: (837) 632-38-84;
  • ИНН/КПП: 8388297939/939820834;
  • Расчетный счет: 83290729308304934839;
  • Банк: ПАО «БанкФорум»;
  • Корреспондентский счет: 83882978930834930430;
  • БИК: 838902834;
  • Подпись: __________________В.В. Малышев

Договор подряда на выполнение строительных работ: бланк

Бланк договора здесь.

Договор на выполнение строительных подрядных работ № _____

г. ____________________ ___________________________«___» ______________ _______ г.

________________________________________ в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ________________________________________ в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение ________________________________________ объем которых и сроки сдачи (поэтапно) определяются прилагаемым перечнем и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора.

1.2. Сметная стоимость работ по договору определяется договорной ценой в сумме ________________________________________ рублей. Оплата производится по мере сдачи промежуточных объектов (видов работ) платежными поручениями с разбивкой по кварталам.

1.3. Срок предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной и другой технической документации установлен до «___»______________ _______ года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

  • качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу. Срок окончательного выполнения работы устанавливается «___»______________ _______ года. Сроки выполнения отдельных этапов определяются прилагаемым календарным планом.
  • о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ письменно извещать Заказчика за _______ дней.
  • принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.
  • в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за _______ дней.

2.2. Заказчик обязуется:

  • принять от Подрядчика выполненную работу в _______-дневный срок со дня получения от него письменного извещения об ее окончании.
  • оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны несут имущественную ответственность:

  • за нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере _______% стоимости невыполненных работ;
  • в случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недоделки за счет Подрядчика в пределах _______% общей сметной стоимости работ;
  • за просрочку передачи проектно-сметной документации и другой технической документации Подрядчику в сроки, установленные договором, Заказчик уплачивает штраф в размере ________________________________________ рублей за каждый день просрочки.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

4.2. Срок действия настоящего договора установлен с «___»______________ _______ года до «___»______________ _______ года.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

  • Юридический адрес: ______________________________
  • Почтовый адрес: ______________________________
  • Телефон/факс: ______________________________
  • ИНН/КПП: ______________________________
  • Расчетный счет: ______________________________
  • Банк: ______________________________
  • Корреспондентский счет: ______________________________
  • БИК: ______________________________
  • Подпись: ______________________________

Заказчик

  • Юридический адрес: ______________________________
  • Почтовый адрес: ______________________________
  • Телефон/факс: ______________________________
  • ИНН/КПП: ______________________________
  • Расчетный счет: ______________________________
  • Банк: ______________________________
  • Корреспондентский счет: ______________________________
  • БИК: ______________________________
  • Подпись: ______________________________

O-NEDVIZHKE.RUДоговор подряда на выполнение строительно-монтажных работ

Бланк договора здесь.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Москва                                                               «___»_____________20__ г.

ООО «_______________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «_____________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  • Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение всего объема работ по монтажу в соответствии с проектом и пуско-наладке следующих инженерных систем в здании _____________________________________________________ по адресу: г. Москва, ______________________________.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  • Подрядчик обязан осуществить строительные работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования (рабочий проект).
  • Оформленная и утвержденная техническая документация в полном объеме предоставляется в 1-м экземпляре Заказчиком Подрядчику за 5 рабочих дней до момента подписания договора.
  • Внесение изменений в техническую документацию производится в соответствии с правилами статьи 744 Гражданского кодекса РФ.
  • В течение 5-ти рабочих дней со дня получения документации Подрядчик представляет перечень и количество экземпляров недостающей документации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  • Стоимость работ определяется по согласованной Заказчиком твердой договорной цене, согласно протоколу согласования твердой договорной цены (Приложение №1 к договору) с авансовым платежом в размере __ (_________________) % от договорной цены. Стоимость оказываемых Заказчиком услуг учтена в договорной цене и возмещению Заказчику не подлежит.
  • Согласованная твердая договорная цена не может быть изменена в ходе исполнения Договора за исключением случаев, когда возникают работы, не учтенные договорной ценой, или, когда в проект вносятся изменения по инициативе Заказчика, оформленные в установленном порядке, что оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору.
  • Если по причинам, не зависящим от Подрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ или увеличение их стоимости, то такое изменение также оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору.
  • В случае превышения фактических затрат над договорной ценой по вине Подрядчика, он погашает разницу за счет собственных средств.
  • Подрядчик не позднее 20-го числа текущего месяца предъявляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с расшифровкой по форме КС-2 и счет-фактуру. Расчеты производятся согласно подписанным актам приемки выполненных работ (форма КС-2), справке (форма КС-3) и счетов-фактур. Оплата выполненных работ производится не позднее 30-го числа месяца следующего за отчетным. За просрочку платежей Заказчик упла­чивает Подрядчику пени в соответствии с п.8.2. настоящего Договора.
  • Форма КС-2 предоставляется с визой:

-руководителя проекта Заказчика;

-представителя Заказчика по контролю качества выполненных работ.

  • В порядке обеспечения выполнения Подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ и оформлению полного комплекта исполнительной документации согласно требованиям ИГАСН, Заказчик ежемесячно при оплате за выполненные работы резервирует сумму в размере __ (__________) % от стоимости строительно-монтажных работ с учетом НДС 18% по оформленной форме КС-3. Невыплаченная сумма подлежит возврату Подрядчику в полном размере в течение 20 банковских дней после предъявления оформленной в установленном порядке исполнительной документации на полный комплекс работ согласно п. 1.1., за исключением сумм, потраченных Заказчиком на устранение недоделок в работах выполненных Подрядчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  • Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством работ, соблюдением сроков их исполнения, участвует в оформлении нормативных документов по номенклатуре СНиП.
  • Заказчик передает Подрядчику помещения для работ по двухстороннему акту.
  • Заказчик обеспечивает Подрядчика всей необходимой проектной документацией и всей разрешительной документацией на выполнение полного комплекса работ.
  • Заказчик принимает выполненные работы по Акту приема-передачи. Акт направляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента фактического выполнения работ. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения Акта приема-передачи обязан подписать его, либо направить в адрес Подрядчика обоснованные претензии. Если в течение 10 дней после получения Заказчиком Акта приема-передачи, он не подпишет его или не направит в адрес Подрядчика обоснованные претензии, работы считаются принятыми.
  • Заказчик обеспечивает охрану объекта, складов, бытовых помещений техники в соответствии с п.5.14. настоящего договора. Помещения, в которых находятся материальные ценности, после окончания работы опечатываются (пломбируются) и сдаются под охрану сотрудникам охранного предприятия Заказчика, осуществляющих охрану данного объекта.
  • Заказчик обязан перечислить на счет Подрядчика аванс в соответствии с п.3.1. настоящего Договора до передачи Подрядчику по Акту помещений для выполнения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  • Подрядчик выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоя­щем Договоре.
  • Подрядчик производит работы в полном соответствии с чертежами проектного решения, нормативными документами, ГОСТ и СНиП.
  • Подрядчик несет полную материальную ответственность за допущенный по своей вине брак.
  • Подрядчик извещает Заказчика о необходимости оформить акт технической приемки скрытых работ посредством направления отдельного письменного документа, под роспись уполномоченного лица Заказчика, не менее чем за три дня до предполагаемого срока подписания акта. В случае неявки представителя Заказчика для оформления актов технической приемки скрытых работ в установленный данным пунктом срок, Подрядчик имеет право оформить акт в одностороннем порядке. Дополнительное, по указанию Заказчика, вскрытие конструк­ций для повторной приемки Подрядчик проводит за дополнительную плату.
  • В своей производственной деятельности Подрядчик руководствуется нормативными актами РФ.
  • Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ со­блюдать требования Закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безо­пасности строительных работ, включая пожарную безопасность.
  • Подрядчик обязан соблюдать культуру производства работ: не допускать за­грязнения проезжей части, произвести восстановление разрушенных им в ходе работ покрытий и зеленых насаждений, находящихся за пределами зоны работ.
  • Подрядчик гарантирует качество работ по настоящему договору в течение гарантийного срока — 24 месяцев с момента сдачи объекта эксплуатирующей организации.
  • В случае обнаружения в течение упомянутого в п. 5.8. настоящего Договора гарантийного срока эксплуатации Объекта недостатков (дефектов), препятствующих их нормальной эксплуатации, Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные с Заказчиком и эксплуатирующей организацией сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан в течение 2-х дней с момента получения извещения эксплуатирующей организации (Заказчика) о выявленных дефектах направить своего представителя. Гарантийный срок в этом случае продлевается на время работы по устранению дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов эксплуатирующая организация (Заказчик) составляет односторонний акт на основе квалификационной экспертизы, привлекаемой им за счет Подрядчика.
  • При письменном отказе Подрядчика от выполнения своих гарантийных обязательств в соответствии с п.5.8., или, если в течение 10 дней с момента получения извещения в соответствии с п.5.9. Подрядчиком не дан письменный ответ на предложение устранить недостатки (дефекты), Заказчик вправе устранить их собственными силами или при­влечь к этим работам другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
  • Подрядчик в процессе строительства может вносить любые предложения на утверждение Заказчику, касающихся материалов и методов производства работ, не ухудшающих эксплуатационных качеств возводимых им конструкций и сооружений, не ведущих к увеличению сроков и стоимости строительства, а также проектные решения, согласовав их в установленном порядке. В этом случае экономия, обеспеченная действиями Подрядчика распределяется между Заказчиком и Подрядчиком по договоренности сторон.
  • Подрядчик вправе заключать договора субподряда с организациями, имеющими соответствующие лицензии на производство данных видов работ, с уведомлением Заказчика.
  • При завершении Подрядчиком работ, последний предоставляет Заказчику пол­ный комплект исполнительной документации, оформленной в установленном порядке.
  • Подрядчик передает службам или уполномоченным Заказчика материальные ценности в следующем порядке: при завершении работ в журнале «приема-сдачи под охрану помещений и материальных ценностей» документально оформляется передача помещения (материальных ценностей), а по прибытии утром следующего дня или возобновлении работ – документально оформляется приемка помещения (материальных ценностей).
  • Подрядчик обеспечивает разгрузку и доставку своих материалов к месту монтажа.
  • Подрядчик, приказом по предприятию назначает лицо ответственное за объект.
  • Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика в соответствии с п.3.1.настоящего Договора аванса и приема от Заказчика по Акту помещений для выполнения работ, в соответствии с п.4.2. настоящего Договора.

6. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Подрядные организации обязаны:

6.1. Нести ответственность за бытовые помещения представленные Заказчиком.

6.2. Исключить проживание рабочих на объекте.

6.3. Иметь все разрешения и лицензии, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего Договора.

6.4. Нести ответственность за охрану труда, технику безопасности и безопасное ведение производства работ.

6.5. Нести ответственность за расследование и учет несчастных случаев произошедших с их работниками на территории Заказчика.

6.6. Обеспечить своих рабочих спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальными и коллективными средствами защиты, а также электроинструментами и т.д.

6.7. Назначить ответственных за пожарную безопасность.

6.8. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать знаки безопасности и выдавать наряд – допуски на производство работ.

6.9. При ведении монтажа Подрядной организацией своевременно выставлять ограждения опасных зон, монтажных горизонтов, лестничных маршей, защитных козырьков, ограждения котлованов и траншей, трапы и переходные мости. Устанавливать их в соответствии с ППР и СНиП 12-03-01.

6.10. Не производить демонтаж ограждений, установленных Заказчиком без согласования с ним.

6.11. По окончании работ убирать рабочие места, места прохода и строительные площадки в местах производства работ от строительного мусора и отходов, образовавшихся по вине Подрядчика. Способы удаления мусора с этажей согласовать с Заказчиком.

6.12. Предоставить приказы о назначении ответственных лиц:

За обеспечение охраны труда;

За пожарную безопасность;

За электробезопасность;

За выдачу наряд — допуска (работа в местах действия опасных и вредных факторов);

6.13. Согласовывать графики производства совмещенных работ между организациями при выполнении совмещенных работ.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения договора в следующих случаях:

7.1.1. Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 30 дней по вине Подрядчика;

7.1.2. Задержки по вине Подрядчика хода строительства, когда срок окончания строительства, установленный в Договоре увеличивается более чем на один месяц;

7.1.3. Аннулирования лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые Государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

7.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения договора в следующих случаях:

7.2.1. При приостановлении Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 дней;

7.2.2.Уменьшения стоимости строительства более чем на 1/3 в связи с внесенными Заказчиком изменениями в техническую документацию;

7.2.3.После уведомления Заказчиком о невозможности дальнейшей оплаты строи­тельства объекта.

7.3. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика не­завершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стои­мость фактически выполненных им работ.

7.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящего раздела, должна направить письменное уведомление другой стороне за 10 суток до расторже­ния Договора. Договор подряда расторгается в установленном порядке.

7.5. При расторжении Договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами, принятых на себя обязательств, к виновной стороне применяются санкции в соответствии с действующим за­конодательством РФ.

8.2. За просрочку платежей согласно пункту 3.5. настоящего Договора Заказчик упла­чивает Подрядчику пени в размере — 0,1 % от просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после истечения указанного в п.3.5. срока.

8.3. За срыв сроков начала и окончания работ по вине Подрядчика, он упла­чивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день про­срочки.

8.4. Уплата пени за просрочку, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обяза­тельств по Договору, не освобождает от исполнения этих обязательств в натуре.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему разделу в случае, ес­ли не исполнение ими принятых на себя обязательств, связано с действием непреодолимой силы, т.е. форс-мажор.

8.6. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством РФ в арбитражном суде.

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

9.1. Все работы, скрываемые впоследствии другими видами работ в обязательном порядке должны предоставляться отделу качества. В случае непредставления данных работ, Заказчик оставляет за собой право произвести вскрытие для освидетельствования скрытых работ за счет Подрядчика.

9.2. При возникновении спорных вопросов, касающихся качества поставленных самим Подрядчиком материалов, качества технологии производства, качества выполненных работ и т.д., нуждающихся в получении специальных заключений, Заказчик привлекает лицензированных специалистов за счет Подрядчика.

9.3. В случае привлечения Подрядчиком специалистов и лабораторий со своей стороны обязателен вызов представителей отдела качества от Заказчика и предоставление лицензий на данный вид испытаний.

9.4. В случае получения Подрядчиком от Заказчика предписания за качество выполняемых работ с Подрядчика будет удерживаться объем некачественно выполненных работ в соответствии с п.3.6. настоящего Договора до устранения замечаний.

9.5. В случае наложения на Заказчика штрафных санкций проверяющими организациями за деятельность Подрядчика, данная сумма будет сниматься с объема выполненных работ.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, те­ряют силу.

10.2. Подрядчик не имеет право продать или передать техническую документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика, соответственно — Заказчиком.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительны­ми, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

10.5. Если Подрядчик после завершения работ по Договору оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

10.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия сторон.

10.7. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе: «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН «.

10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

10.9. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  • Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:  ПОДРЯДЧИК:

13. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:
Генеральный директор Генеральный директор
ООО «_____________________» ОАО «____________»
__________/__________/ ____________/_________/

М. П.                                                 М. П.

БезымянныйДорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:

8 (499) 638-44-96 доб. 838
Москва, Московская область

8 (812) 309-52-81 доб. 462
Санкт-Петербург, Ленинградская область

8 (800) 333-45-16 доб.214
Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!

Была ли Запись полезна? Да Нет 0 из 0 читателей считают Запись полезной.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.